Публичная оферта

Настоящий документ – это публичная оферта (предложение) интернет-магазина elevatorg.ru о продаже товаров.

 

1.      Предмет договора

1.1.       Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим договором.

1.2.       Ассортимент, количество, стоимость и сроки поставки Товара указываются в счетах, которые является неотъемлемой частью договора.

 2.      Порядок приема – передачи товара 

2.1.  При передаче товара Поставщик обязан передать Покупателю необходимые документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами. При приемке товара представитель Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность, которая передается Поставщику или транспортной организации.

2.2.  При получении Товара Покупатель должен провести проверку количества, комплектности и качества товара. Порядок действий в случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества и комплектности товара, а также техническим или согласованным условиям описан в разделе 6 настоящего договора.

2.3.  Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара на складе поставщика или при получении в транспортной компании.

2.4.  Риск случайной гибели и/или порчи и иные риски, связанные с перевозкой и хранением Товара, переходят к Покупателю в момент перехода права собственности.

 3.      Цена договора, расчеты по договору, сроки и условия поставки товара

3.1.       Расчеты за поставляемый Товар производятся в форме безналичной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по следующей схеме:

- 100% предварительной оплаты согласно выставленного счета.

3.2.       В случае возникновения переплаты у Покупателя, по устному или письменному согласованию с Поставщиком, свободные денежные средства могут быть использованы для оплаты других счетов, выставленных Поставщиком.

3.3.       Стоимость и сроки поставки товара по договору устанавливаются Поставщиком и указываются в счете.

3.4.     Покупатель оплачивает товар на основании счета, если иное не указано в счете, не позднее 3 (трех) банковских дней со дня предъявления счета к оплате. В платежном документе обязательно указывается номер счета и его дата.

3.5.       В случае, если счет оплачивается позже установленного срока, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость товара и сроки поставки.

3.6.  Датой всех платежей, производимых по настоящему договору в отношении Поставщика, считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7.       Цена, действовавшая на момент подтверждения заказа, остается неизменной, до конца исполнения данного заказа.

3.8.       Способ отгрузки товара указывается в счете. Если товар отгружается Покупателю через транспортную компанию, то Поставщик имеет право выбрать или изменить транспортную компанию по своему усмотрению. Расчеты с транспортной компанией производит Покупатель при получении товара, если иное не указано в счете на оплату.

 4.      Права и обязанности Сторон

 4.1.       Поставщик гарантирует:

·         Передачу Покупателю товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте, указанных в счете;

·         Соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;

·         Соблюдение требований нормативных документов РФ в отношении поставляемых им товаров;

4.2.       Покупатель обязан:

·         Вывезти оплаченный товар со склада Поставщика в течение 10 рабочих дней, после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.

 5.      Ответственность сторон

5.1.       В случае неисполнения обязанностей, взятых на себя по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2.       В случае нарушения сроков поставки, по письменному требованию, Поставщик уплачивает Покупателю пени из расчета 0,1% за каждый день просрочки от суммы просроченной задолженности, но не более 5% от ее стоимости.

5.3.       В случае нарушения сроков оплаты, по письменному требованию, Покупатель уплачивает Поставщику пени из расчета 0,1% за каждый день просрочки от суммы просроченной задолженности, но не более 5% от ее стоимости.

 6.      Гарантии

 6.1.       Поставщик предоставляет гарантию на всю приобретенную продукцию сроком на:

·      6 месяцев на быстроизнашиваемые детали и расходные материалы, в том числе на вкладыши, ролики, устройства смазывающие, тормозные колодки т.п.;

·      6 месяцев на уцененные товары, в том числе товары после ремонта;

·      12 месяцев на всю остальную продукцию.

6.2.       Гарантийный срок отсчитывается от даты подписания сопроводительных документов на товар (ТОРГ-12 либо УПД).

6.3.       Если товар по каким-то причинам не подошел Покупателю, то, по согласованию с Поставщиком, Покупатель может вернуть товар, с полным возмещением его стоимости, при соблюдении следующих условий:

·         Товар не является заказным (товар отгружался из наличия на складе, либо товар входит в складскую программу Поставщика);

·         Сохранен товарный вид, прилагающая техническая документация и заводская упаковка, если такая присутствовала.

6.4.  В случае обнаружения дефекта, Покупатель информирует об этом Поставщика путем направления в его адрес (по электронной почте) оформленной рекламации (Приложение 1).

6.5.       Поставщик производит диагностику собственными силами, в собственной лаборатории и направляет заключение Покупателю. В случае, если по результатам диагностики брак товара подтвержден, Поставщик по желанию Покупателя, либо меняет товар на качественный, либо возвращает деньги за товар, либо оставляет деньги в качестве аванса для зачета на другие заказы. В случае, если по результатам диагностики установлено, что дефект товара возник по вине Покупателя, том числе по причинам перечисленным в п.6.8, Покупатель обязуется по требованию Поставщика возместить дополнительные расходы, возникшие у Поставщика связанные с пересылкой и диагностикой товара. Если Покупатель не согласен с результатами диагностики, он вправе требовать проведение диагностики в независимой лаборатории. При этом дальнейшие отношениях между Поставщиком и Покупателям регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации.

6.6.       В случае обнаружения дефекта товара, для его устранения могут возникнуть дополнительные расходы. Стороны договорились о том, что:

·      Дополнительные транспортные расходы, связанные с заменой товара, расходы на проведение диагностики принимает на себя Поставщик.

·      Дополнительные расходы, связанные непосредственно с установкой оборудования (в том числе с демонтажем, монтажом), его настройкой и пусконаладкой принимает на себя Покупатель.

6.7.       Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:

·      После проведения диагностики оборудования установлено, что причиной дефекта являются механические, электрические или другие виды повреждений изделия, некачественное электропитание, нарушение правил эксплуатации, неисправность смежного оборудования или неквалифицированное использование оборудования (в случае если для его использования требуются специальные знания);

·      Продукция использовалась не по прямому назначению, либо в составе оборудования, не предусмотренного для использования заводом-изготовителем;

·      Продукция имеет следы ремонта;

·      Нарушены или отсутствуют гарантийные пломбы или этикетки;

·      Продукция повреждена или утратила товарный вид в следствии некачественной упаковки при пересылке от Покупателя к Поставщику.

 7.      Срок действия договора

7.1.   Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «___» ______ 202_г.

7.2.   По истечении срока действия настоящего Договора, а также при досрочном расторжении, согласно действующему законодательству РФ, условия договора остаются действующими в отношении всех взаимоотношений сторон, обязанности по которым к моменту прекращения действующего Договора не выполнены.

7.3.   Действие Договора автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год при отсутствии письменного требования о расторжении договора от одной из сторон.

7.4.   Документы, переданные с помощью электронной связи между сторонами по настоящему Договору, имеют юридическую силу и принимаются к исполнению с обязательным последующим подтверждением их оригиналами.

7.5.   Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

7.6.   Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон.

 8.      Конфиденциальность

 8.1.       Поставщик соблюдает конфиденциальность любой информации и документации, полученной от Покупателя, за исключением случаев, когда использование таковой необходимо для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

 9.      Форс-мажор

 9.1.       Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2.       К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.). Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим документом Торгово-промышленной палаты;

9.3.       Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств направить уведомление другой стороне о невозможности исполнения обязательства.

9.4.       Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, приостанавливает исполнение своих обязанностей по настоящему Договору на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

 10.  Порядок урегулирования споров

 10.1.   Стороны обязуются урегулировать возможные разногласия в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору путем переговоров.

10.2.   Если в результате переговоров возникшие разногласия не были урегулированы, то данное разногласие решается в досудебном (претензионном) порядке. Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

10.3.   В случае если стороны не достигли согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Казани.

 11.  Заключительные положения

11.1.   Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.